Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
|
УТВЕРЖДАЮ: Руководитель Государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» ________________ /Г.Г.Кононов/ «____» ________________ 2013 г. М.П. |
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации
по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы №18 по ул. Краснополянская,17 в г. Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации» .
Торги проводит:
министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области
Государственный заказчик:
Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства»
Волгоград, 2013 г.
1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с размещением заказов.
1.2. Предмет конкурса
1.2.1. Заказчик, указанный в Извещении о проведении конкурса и Разделе 2. «Информационная карта конкурса», приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом конкурсе (далее по тексту - конкурс), на поставку (выполнение, оказание) государственному заказчику (далее по тексту – Заказчик), указанному в Разделе 2. «Информационная карта конкурса», товаров (работ, услуг), информация о которых содержится в Разделе 4. «Техническое задание» конкурсной документации, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте государственного (муниципального) контракта, гражданско-правового договора (далее по тексту – контракт).
1.3. Источник финансирования и порядок оплаты
1.3.1. Финансирование контракта на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) будет осуществляться из источника, указанного в Разделе 2. «Информационная карта конкурса».
1.3.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указан в Разделе 2. «Информационная карта конкурса».
1.4. Требования к Участникам размещения заказа
1.4.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.4.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией.
1.4.3. В случае, если проводится конкурс среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в Извещении о проведении конкурса и Разделе 2. «Информационная карта конкурса», участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством РФ.
Участник размещения заказа декларирует свое соответствие статусу субъекта малого предпринимательства в Декларации соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», являющейся приложением к заявке на участие в конкурсе среди субъектов малого предпринимательства.
1.4.4. При размещении заказа путем проведения конкурса в соответствии с настоящей конкурсной документацией к участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:
а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом конкурса, участники размещения заказа должны обладать лицензией, действие которой распространяется на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, участник размещения заказа должен обладать документами, подтверждающими его соответствие такому требованию. В случае, если выполнение работ, являющихся предметом конкурса, относится к перечню видов работ, утвержденному приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», документом, подтверждающим возможность их выполнения участником размещения заказа может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ;
б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
1.4.5. При размещении заказа путем проведения конкурса в соответствии с настоящей конкурсной документацией к участникам размещения заказа могут устанавливаться также следующие требования:
а) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
б) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
в) наличие у участника размещения заказа опыта исполнения двух контрактов на поставки одноименных товаров и (или) на оказание одноименных услуг (поставки пищевых продуктов и (или) оказание услуг общественного питания в дошкольные образовательные учреждения, образовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповые образовательные учреждения высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательные учреждения дополнительного образования детей и другие организации, осуществляющие образовательный процесс для детей, медицинские организации, учреждения социального обслуживания, организации отдыха детей и их оздоровления), стоимость каждого из которых составляет не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится конкурс.
При размещении заказов на поставки пищевых продуктов в указанные в подпункте 1.4.5.в) учреждения и организации и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций участник размещения такого заказа подтверждает свой опыт (с учетом правопреемственности) исполнением двух контрактов (по выбору участника размещения такого заказа), в предмет которых включены соответственно поставки пищевых продуктов в указанные учреждения и организации и (или) оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций и по которым с участника размещения такого заказа, являющегося исполнителем по этим контрактам, не взыскивалась неустойка (штраф, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами (учитываются контракты, исполненные за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе).
Соответствующие требования указываются в Разделе 2. «Информационная карта конкурса».
1.5. Одна заявка на участие в конкурсе от участника размещения заказа
1.5.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота), указанного в Разделе 2. «Информационная карта конкурса». В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
1.6. Расходы на участие в конкурсе
1.6.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением контракта. Заказчик, Уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.
1.7. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
1.7.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством РФ. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержаться в Разделе 2. «Информационная карта конкурса».
1.7.2. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Разделе 2. «Информационная карта конкурса», но не более 15 (пятнадцати) процентов.
2.1. Содержание конкурсной документации. Порядок получения конкурсной документации
|
Раздел 1. |
Общие условия проведения конкурса |
|
Раздел 2. |
Информационная карта конкурса |
|
Раздел 3. |
Формы документов, представляемых участниками размещения заказа для участия в конкурсе |
|
Раздел 4. |
Задание на проектирование; Техническое задание; Плановое задание |
|
Раздел 5. |
Проект контракта |
2.1.2. Конкурсная документация может быть получена участником размещения заказа в порядке, указанном в Извещении о проведении конкурса. При этом участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не получившие комплект конкурсной документации у Заказчика в порядке, указанном в Извещении о проведении конкурса, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Заказчик, Уполномоченный орган не несут обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.
2.3. Внесение изменений в Извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
2.3.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2.3.2. В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте субъекта РФ www.gz-volga.ru Извещения о проведении конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.
2.3.3. Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
2.3.4. В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте субъекта РФ www.gz-volga.ru. В течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.
2.3.5. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.
2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1. Заказчик, Уполномоченный орган оставляет за собой право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса.
2.4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса Заказчиком, Уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если в Разделе 2. «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
3.1. Формы заявки на участие в конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе, составленную в соответствии с указаниями, содержащимися в настоящей конкурсной документации, в письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Раздела, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы, указанные в Разделе 2. «Информационная карта конкурса».
3.3.2. Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации форм будет расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.6.5.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа.
3.6.5.2. Требования настоящей конкурсной документации применяются при оформлении заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа с учетом особенностей электронного документооборота.
3.6.5.3. Заявка на участие в конкурсе, подаваемая в форме электронного документа, должна по содержанию соответствовать заявке на участие в конкурсе, подаваемой в письменной форме, требования к которой установлены действующим законодательством о размещении заказов.
3.6.5.4. Наименование электронного документа, содержащего заявку на участие в конкурсе, должно содержать сведения о наименовании конкурса, на участие в котором подается заявка, номер лота, номер извещения следующим образом:
«Заявка на участие в конкурсе __________ (наименование конкурса). Лот № __. № извещения __________».
3.6.5.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подаваемой в форме электронного документа, должны быть оформлены с использованием электронной подписи уполномоченных лиц.
3.6.5.6. Оформление заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа с нарушением требований, указанных в настоящем Разделе конкурсной документации, является основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе в связи с несоответствием заявки требованиям конкурсной документации.
3.7. Оформление конвертов с заявками на участие в конкурсе
3.7.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте, в котором представляется заявка на участие в конкурсе, участником размещения заказа указывается:
3.7.1.1. наименование открытого конкурса (№ лота), на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на __________________________ (наименование конкурса). Лот № __ _____________ (наименование лота)»;
3.7.1.2. слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «___» часов «____» минут «___» _____ 20__ г.», с указанием даты и времени вскрытия конвертов, установленных в Разделе 2. «Информационная карта конкурса»;
3.7.1.3. наименование Заказчика, Уполномоченного органа.
3.7.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
4.4.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта.
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, Заказчиком и Уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте субъекта РФ www.gz-volga.ru. При размещении заказа на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте субъекта РФ www.gz-volga.ru в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания такого протокола.
5.1.7. Заказчик, Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.
а) о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса;
б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
- непредставления документов, представление которых является обязательным в соответствии с действующим законодательством РФ и конкурсной документацией (за исключением (а) документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг; (б) эскизов, рисунков, чертежей, фотографий, иных изображений товара, образцы (пробы) товара, на поставку которого размещается заказ, в случае, если предметом конкурса является поставка товара), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах (работах, услугах), соответственно на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ;
- несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа в подпунктах 1.4.4., 1.4.5. настоящего Раздела;
- непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечении заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в Разделе 2. «Информационная карта конкурса»;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации (в т.ч. технического задания), в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.
5.3.1. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по следующим критериям:
5.3.1.1. цена контракта;
5.3.1.2. критерии, содержание и значимость критериев установлены в Приложении 1 к Разделу 2. «Информационная карта конкурса».
5.4. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
6.3.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:
6.3.3.1. безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ;
6.3.3.2. в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Разделе 2. «Информационная карта конкурса»;
6.3.3.3. безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если была подана одна заявка на участие в конкурсе) как основание заключения контракта;
6.3.3.4. срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контракту и оканчиваться после его завершения;
6.3.3.5. безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
6.3.4.1. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере, установленном в Разделе 2. «Информационная карта конкурса»;
6.3.4.2. факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается копией или оригиналом платежного документа на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта;
6.3.4.3. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в Разделе 2. «Информационная карта конкурса», до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным;
6.3.4.4. денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в контракте со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
6.3.5. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнение обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте.
6.3.6. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
- проведения ликвидации участников конкурса – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов победителя конкурса или участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что победитель конкурса или участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.
6.5.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных подпунктом 6.5.1. настоящего Раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить контракт.
6.5.3. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса или участника конкурса, с которым в соответствии с действующим законодательством должен быть заключен контракт, заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта в соответствии с действующим законодательством. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
6.5.7. Заказчик, уполномоченный орган вправе определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, а в случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования обязаны определить такие обязательства (в том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми машинами и оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар) и обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
6.6. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта
6.6.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.
6.6.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 6.6.1. настоящего Раздела.
6.6.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
6.6.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.6.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.6.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с подпунктом 6.6.2. настоящего Раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
6.6.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником конкурса.
6.6.8. Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
6.6.9. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.6.10. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.
6.6.11. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.6.12. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
6.6.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
6.6.14. Информация о расторжении контракта размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта.
7.1. Обжалование результатов размещения заказа
7.1.1. Действия (бездействия) Заказчика, Уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством РФ, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
В Разделе 2. «Информационная карта конкурса» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1. «Общие условия проведения конкурса».
|
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ |
|
1. Государственный Заказчик (контактная информация): Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства"; Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39а; E-mail: uks.volganet@gmail.com; Факс: 8 (8442) 97-23-12 Контактное лицо: Корычева Наталья Владимировна, телефон: 8 (8442) 97-27-32. |
|
2. Уполномоченный орган (контактная информация): министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области; Адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.15; E-mail: zakaz@volganet.ru; Факс: (8442) 35-24-04. Контактное лицо по организационным вопросам проведения процедуры конкурса: Малахова Марина Михайловна, (8442) 35-24-12, Бабкина Юлия Александровна (8442) 35-24-05. |
|
3. Предмет контракта: выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы №18 по ул. Краснополянская,17 в г. Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации» . |
|
4. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) 004-93: 4560000 Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции |
|
5. Источник финансирования заказа: средства областного бюджета. КБК 0311 1020101 003 |
|
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Заказчик осуществляет оплату стоимости выполненных Работ на основании предъявленного акта (-ов) выполненных работ, безналичным платежом, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, после выполнения всех, предусмотренных контрактом обязательств Подрядчика, на основании подписанных Сторонами актов приемки выполненных работ и предъявления Подрядчиком счетов (счетов-фактур), по мере поступления денежных средств из областного бюджета с момента получения положительного заключения Государственной экспертизы проекта и проверки достоверности сметной стоимости строительства, но не позднее 31.12.2014. |
|
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 790 000 (Пять миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек. |
|
8. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с положениями ст.19.1 Федерального закона: расчет-обоснование прилагается. |
|
Срок, место и порядок предоставления документации: со дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления, предоставит комплект конкурсной документации в письменной форме или в электронном виде (при себе иметь электронный носитель информации). Выдача производится в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени (перерыв с 12-00 до 13-00 часов) по адресу – г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,30, кабинет 609а |
|
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации: не предусмотрены. |
|
11. Порядок формирования цены контракта: Цена контракта включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма Работ, предусмотренного заданием Государственного Заказчика (в т. ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы), и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, согласованием проектной документации со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами в случае если такое согласование предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, непредвиденные затраты. Цена Контракта оформляется сметой на выполнение проектных работ, соответствующей конкурсному предложению о цене на выполнение государственного заказа, составленной на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства по видам выполняемых работ, согласно объемам работ, заявленным в Приложении № 1 к контракту. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта. |
|
12. Цена контракта и расчёты представляются и производятся в валюте Российской Федерации (в рублях) |
|
13. Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ: Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика. Сроки выполнения работ: начало – со дня подписания государственного контракта; максимальный срок – 40 календарных дней с даты заключения государственного контракта; минимальный срок – 30 календарных дней с даты заключения государственного контракта; Условия выполнения работ: в соответствии с Разделом 4 «Техническое задание». |
|
14. Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов: не предоставляются |
|
15. Изменение объема работ: не допускается. |
|
16. Требования к участникам размещения заказа: а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: - наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". б) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; д) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |
|
17. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе: 1. Опись документов, представляемых для участия в конкурсе, в соответствии с формой 1 Раздела 3. 2. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с требованиями подраздела 3. «Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в конкурсе» Раздела 1. и в соответствии с формами документов, установленными Разделом 3. «Образцы форм документов, представляемых Участниками размещения заказа для участия в конкурсе». 3. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме 2. Раздела 3. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность может быть оформлена по форме «ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» Раздела 3.) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа в соответствии с формой 4 Раздела 3; копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; 4. Предложение о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта в соответствии с формой 3. Раздела 3. 5. Документы, копии документов, или сведения подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения). б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ: - копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (стоимость по одному договору должна соответствовать требованиям части 1.1. статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации). В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". |
|
18. Ответ на запрос о разъяснении конкурсной документации: в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса при условии, что запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Дата начала срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации «20» декабря 2013 г. Дата окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации «17» января 2014 г. |
|
19. Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: По адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, каб. 611, в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов). Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе – «20» декабря 2013 г. Дата окончания подачи заявок – 10-00 часов по московскому времени «20» января 2014 г. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается по электронной почте на адрес zayavki34@volganet.ru в виде электронного документа, подписанного электронной подписью участника размещения заказа, с указанием имени файла «Заявка на конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации. № извещения __________». |
|
20. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов: в 10-00 часов по московскому времени «20» января 2014 г. по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, каб. 604. |
|
21. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: «23» января 2014 г. по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, каб. 604. |
|
22. Место и дата подведения итогов конкурса: «27» января 2014 г. по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 15, каб. 604. |
|
23. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость указаны в Приложении 2 к настоящему Разделу. |
|
24. Обеспечение заявки на участие в конкурсе: требуется. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 289 500,00 руб. Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства». ИНН 3445127712 КПП 344501001, УФК по Волгоградской области (Министерство финансов Волгоградской области ЛС 0734К000103). Р/с 40302810800004000305 в ГРКЦ ГУ банка России по Волгоградской области г. Волгоград БИК 041806001 В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» указывается: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы №18 по ул. Краснополянская,17 в г. Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации». |
|
25. Обеспечение исполнения контракта: требуется. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления: 30% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 1 737 000,00 руб. Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства ». ИНН 3445127712 КПП 344501001, УФК по Волгоградской области (Министерство финансов Волгоградской области ЛС 0734К000103). Р/с 40302810800004000305 в ГРКЦ ГУ банка России по Волгоградской области г. Волгоград БИК 041806001 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы №18 по ул. Краснополянская,17 в г. Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации» . |
|
26. Срок подписания контракта победителем конкурса: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения конкурса |
|
Приложение 2 к Разделу 2. «Информационная карта конкурса», которое является неотъемлемой частью конкурсной документации |
КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящем Приложении, в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 года № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее – Правила).
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием следующих критериев оценки:
|
№ критерия |
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание |
Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе |
Максимальное значение в баллах |
|
1. |
Цена контракта |
Kai = 35% |
- |
|
2. |
Качество работ и квалификация участника конкурса: |
Kci = 20% |
100 |
|
2.1. |
технология проектирования |
80 |
|
|
2.2. |
опыт выполнения проектных работ, аналогичных предмету конкурса |
10 |
|
|
2.3. |
квалификация персонала |
10 |
|
|
3. |
Сроки выполнения работ |
Kfi = 45% |
- |
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
1. Оценка заявок по критерию "цена контракта"
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта", определяется по формуле:
,
где:
- рейтинг, присуждаемый i-той заявке по указанному критерию;
- начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;
- предложение i-того участника конкурса по цене контракта.
При оценки заявок по данному критерию лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке умножается на соответствующую указанному критерию значимость :
2. Оценка заявок по критерию "качество работ и квалификация участника конкурса"
Для оценки заявок по критерию "качество работ и квалификация участника конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ и квалификация участника конкурса", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ и квалификация участника конкурса", определяется по формуле:
,
где:
- рейтинг, присуждаемый i-той заявке по указанному критерию;
- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-той заявке на участие в конкурсе по k-тому показателю, где k – количество установленных показателей.
При оценке заявок по данному критерию наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке умножается на соответствующую указанному критерию значимость :
Заявки участников конкурса по критерию "качество работ и квалификация участника конкурса" оцениваются по следующим показателям:
2.1. Технология проектирования – качество проектных решений и качество проектной документации (максимальное значение – 80 баллов).
Оценка осуществляется в сравнении с заявками, поданными всеми Участниками конкурса.
Оценка качества проектных решений производится исходя из описания участником конкурса следующих факторов: состав и последовательность проведения проектных работ, методы разработки и принятия проектных решений, критерии и методы оценки качества проектных решений (внедренные системы управления контролем качества, системы менеджмента качества), применение средств автоматизации проектных работ.
Оценка качества проектных документаций производится исходя из описания участником конкурса следующих факторов: применение средств механизации и автоматизации формирования проектной документации, технический уровень и состояние копировально-множительной базы, технологическая дисциплина исполнения работ по формированию, копированию и размножению проектной документации.
Более высокий балл соответствует более высокому качеству предлагаемых проектных решений и проектных документаций.
При отсутствии информации в заявке на участие в конкурсе о технологии проектирования, Участник конкурса получает ноль баллов по соответствующему показателю.
2.2. Опыт выполнения проектных работ, аналогичных предмету конкурса (максимальное значение – 10 баллов)
При оценке по данному показателю анализируется информация Участника конкурса об опыте выполнения проектных работ, аналогичных предмету конкурса, за 2010-2012гг.
Подтверждением опыта выполнения проектных работ, аналогичных предмету конкурса, за 2010-2012гг., служит информация из формы 4.1 Раздела 3. настоящей конкурсной документации с приложением копий исполненных контрактов, включая все приложения к ним, копий итоговых актов сдачи-приемки работ.
Данный показатель рассчитывается следующим образом:
1-4 договора – 2 балла;
5-8 договоров – 4 балла;
9-13 договоров – 6 баллов;
14 и более договоров – 10 баллов.
При отсутствии информации в заявке на участие в конкурсе об опыте выполнения проектных работ, аналогичных предмету конкурса, за 2010-2012гг., а также подтверждающих документов, Участник конкурса получает ноль баллов по соответствующему показателю.
2.3. Квалификация персонала (максимальное значение – 10 баллов)
При оценке по данному показателю анализируется информация Участника конкурса о наличии у участника квалифицированных специалистов с профильным образованием в области строительства, архитектуры, проектирования, необходимых для выполнения работ по данному конкурсу.
Подтверждением наличия у участника квалифицированных специалистов с профильным образованием в области строительства, архитектуры, проектирования, необходимых для выполнения работ по данному конкурсу, служит информация из формы 4.2. Раздела 3. настоящей конкурсной документации с приложением копий дипломов, свидетельств о повышении квалификации и д.р. подтверждающих документов).
Данный показатель рассчитывается следующим образом:
1-10 квалифицированных специалиста – 1 балл;
11-45 квалифицированных специалистов – 3 балла;
46-70 квалифицированных специалистов – 6 баллов;
71 и более квалифицированных специалистов – 10 баллов.
При отсутствии информации в заявке на участие в конкурсе о наличии у участника квалифицированных специалистов с профильным образованием в области строительства, архитектуры, проектирования, необходимых для выполнения работ по данному конкурсу, а также подтверждающих документов, Участник конкурса получает ноль баллов по соответствующему показателю.
3. Оценка заявок по критерию "сроки (периоды) выполнения работ"
В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки (периоды) выполнения работ", определяется по формуле:
,
где:
- рейтинг, присуждаемый i-той заявке по указанному критерию;
- максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество месяцев) с даты заключения контракта;
- минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (количество месяцев) с даты заключения контракта;
- предложение, содержащееся в i-той заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество месяцев) с даты заключения контракта.
При оценки заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием исполнения контракта по данному критерию признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) поставки работ.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке умножается на соответствующую указанному критерию значимость :
4. После расчета итогового рейтинга по каждому критерию, составляется Итоговый рейтинг всей заявки:
,
где:
- номер заявки;
- количество используемых критериев;
- номер используемого критерия;
- итоговый рейтинг i-той заявки по n-му критерию.
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы №18 по ул.Краснополянская,17 в г.Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации»
Настоящим _________________________________________________________________
(фирменное наименование Участника размещения заказа - юридического лица или фамилия, имя отчество - Участника размещения заказа - физического лица)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на ___________________________________
(наименование конкурса)
нами/мною направляются документы, перечисленные ниже.
|
№№ п\п |
Наименование документов |
Номера страниц |
Кол-во страниц |
|
|
Заявка на участие в конкурсе (по форме 2. Раздела 3.) |
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Всего листов: |
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На бланке организации
Дата, исх. номер
В Уполномоченный орган – министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области
«____»_____________20__ г.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы №18 по ул.Краснополянская,17 в г.Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации»
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ____________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номера контактного телефона)
в лице, _____________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Цена Государственного контракта |
российский рубль |
Указать цифрами и прописью |
|
|
|
Качество работ и квалификация участника конкурса |
представлены/ не представлены (ненужное удалить) |
Информацию подробно представить в формах 3,4 Раздела 3. |
|
|
|
Сроки (периоды) выполнения работ. |
кол-во дней |
Информацию подробно представить в форме 3 Раздела 3. |
3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие – либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования Раздела 4. «Техническое задание», в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в Разделе 4. «Техническое задание», и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
5.Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении ____________________________________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________________ (указывается наименование заказчика) на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 дней со дня проведения конкурса.
8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившийся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.
9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет Волгоградской области.
10. Мы подтверждаем, что извещены о включении сведений о (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом нами уполномочен __________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
12. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении контракта на условиях наших предложений.
13.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
14. Неотъемлемой частью настоящей заявки являются:
1. Приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе - Форма 3. «Предложение о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта».
2. Приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе - Форма 4. «Квалификация участника конкурса».
3. Документы согласно описи – на _____ стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
ФОРМА 3. Предложение о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта
Приложение № 1
к заявке на участие в конкурсе
Предложение о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта
______________________________________________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)
1. Изучив конкурсную документацию на право заключить государственный контракт на ______________________________________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта, техническое задание мы
_______________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа)
в лице __________________________________________________________________________,
(наименование должности, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать государственный контракт, предлагаем оказать предусмотренные конкурсом работы в соответствии со следующими качественными характеристиками:
|
№ п/п |
Показатель критерия «качество работ» |
Данные Участника размещения заказа |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Технология проектирования – качество проектных решений и качество проектной документации |
Участник представляет в свободной форме информацию: - о качестве проектных решений с описанием следующих факторов: состав и последовательность проведения проектных работ, методы разработки и принятия проектных решений, критерии и методы оценки качества проектных решений (внедренные системы управления контролем качества, системы менеджмента качества), применение средств автоматизации проектных работ; - о качестве проектных документаций с описанием следующих факторов: применение средств механизации и автоматизации формирования проектной документации, технический уровень и состояние копировально-множительной базы, технологическая дисциплина исполнения работ по формированию, копированию и размножению проектной документации. |
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
ФОРМА 4. КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Приложение № 2
к заявке на участие в конкурсе
4.1. Опыт выполнения проектных работ, аналогичных предмету конкурса
|
№ п/п |
Наименование договора (объекта за 2010 – 2012 гг.) |
ГИП |
Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, млн. руб. |
Период выполнения работ |
Положительные заключения, документы и сведения для оценки (название, дата, номер) |
Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо*) |
|
|
ответственный за выполнение работ |
|||||||
|
общий объем |
в т .ч. собственными силами |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
ВСЕГО договоров: |
4.2. Квалификация персонала
|
№ п/п |
Занимаемая должность |
Фамилия И.О. |
Образование и специальность |
Стаж работы по специально-сти |
Стаж работы по профилю занимаемой должности на данном предприятии |
Период работы на данном предприятии |
Год последней переподготовки, повышения квалификации |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
ВСЕГО специалистов: |
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
Город __________________ ________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Участник размещения заказа (далее именуемый «Доверитель»):
___________________________________________________________________________________
(фирменное наименование Участника размещения заказа)
в лице ____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующий на основании _________________________________________________________,
(устав, доверенности, положения и т.д.)
доверяет ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________________________________
«____» _____________ года, далее именуемому «Представитель»,
представлять интересы доверителя на конкурсе _________________________________________,
(наименование конкурса)
проводимом _______________________________________________________________________
(указать название уполномоченного органа)
Представитель уполномочен от имени доверителя подавать Заказчику, Уполномоченному органу необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, связанные с участием доверителя в конкурсе.
Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. представителя) (Подпись представителя)
Доверенность действительна по «____» ____________________ 20___ г.
Участник размещения заказа ____________________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
(данная форма не входит в состав заявки на участие в конкурсе, а представляется участником размещения заказа непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе)
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
Город __________________ ________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Участник размещения заказа (далее именуемый «Доверитель»):
___________________________________________________________________________________
(фирменное наименование Участника размещения заказа)
в лице ____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующий на основании _________________________________________________________,
(устав, доверенности, положения и т.д.)
доверяет ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________________________________
«____» _____________ года, далее именуемому «Представитель»,
представлять интересы доверителя на конкурсе _________________________________________,
(наименование конкурса)
проводимом _______________________________________________________________________
(указать название уполномоченного органа)
Представитель уполномочен от имени доверителя присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. представителя) (Подпись представителя)
Доверенность действительна по «____» ____________________ 20___ г.
Участник размещения заказа ____________________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику
«____»_____________20__ г.
ЗАПРОС
о разъяснении положений конкурсной документации
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на _______________________ (наименование конкурса):
|
№ п/п |
Раздел конкурсной документации |
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить |
Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Ответ на запрос прошу направить по адресу: ____________________________________________
(почтовый адрес организации, направивший запрос)
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
На бланке организации
Дата, исх. номер
В уполномоченный орган
«____»_____________20__ г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Настоящим письмом ________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
уведомляет Вас о том, что отзывает свою заявку на участие в конкурсе на ___________________
(наименование конкурса)
номер извещения _____________________, регистрационный номер заявки _________________
и направляет своего сотрудника ______________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
которому доверяет забрать заявку на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Формы заполняются путем внесения конкретных данных по предмету контракта в соответствующие пункты представленных форм (данные формы носят рекомендательный характер).
Форма 1. «Опись документов, представляемых для участия в конкурсе»:
Форма 2. «Заявка на участие в конкурсе»:
Форма 3. «Предложение о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта»:
Форма 4. «Квалификация участника конкурса»:
Форма 5. «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представление интересов от имени Участника размещения заказа»:
Форма 6. «Доверенность на участие в процедуре»:
Форма 7. «Запрос о разъяснении положений конкурсной документации» (при необходимости):
Форма 8. «Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе» (при необходимости):
РАЗДЕЛ IV. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
объекта: «Реконструкция двух корпусов больницы № 18 по ул. Краснополянская, 17 в г. Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации»
|
№ п/п |
Перечень основных данных и требований |
Основные данные и требования |
|
1 |
Основание для проектирования |
Протокол рабочего совещания по вопросу обеспечения ввода в эксплуатацию специальных помещений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации и помещения для дежурной службы под председательством первого заместителя председателя Правительства Волгоградской области Р.Т. Херианова от 31.10.2013 г. б./н. |
|
2
|
Источник финансирования |
Средства бюджета Волгоградской области |
|
3 |
Стадия проектирования |
Инженерные изыскания, проектная документация и рабочая документация |
|
4 |
Местоположение объекта |
Волгоградская область, город Волгоград, ул. Краснополянская, 17 |
|
5 |
Вид строительства |
Реконструкция |
|
6 |
Назначение и цель |
Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы № 18 по ул. Краснополянская, 17 в г. Волгоград под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации» |
|
7 |
Основные технико-экономические показатели |
1. Наполняемость: 150 человек, из них: мужчин- 63%; женщин- 22%; несовершеннолетних- 15%. 2. Штатная численность сотрудников- 91 ед. (из них 27 женщин) |
|
8 |
Основные требования к выполнению работ и составу проекта |
При проектировании руководствоваться нормами действующего законодательства РФ, в том числе: -Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; -постановлением правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; -постановлением Правительства РФ от 05 марта 2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; -Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утверждённым распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010г. № 1047р; -нормативными документами: техническими регламентами, СНиПами, СанПиНами, ГОСТами, СП, ПБ и прочими; -материалами технического обследования строительных конструкций объектов, расположенных на территории объекта; -постановлением Правительства РФ от 08 апреля 2013 г. № 310 «Об утверждении требований, предъявляемых к зданиям и (или) помещениям, передаваемым субъектами Российской Федерации в целях размещения специальных учреждений Федеральной миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации или депортации»; -постановлением Правительства РФ от 15 октября 2003 года № 627 «Об утверждении положения об условиях содержания лиц, задержанных за административные правонарушения, нормах питания и порядке медобслуживания таких лиц»; -инструкцией по проектированию объектов органов внутренних дел МВД России (СП 12-95 МВД России) раздел 16, применительно к спецприёмникам для административно-арестованных лиц; -инструкцией по проектированию объектов строевых подразделений конвойной службы милиции МВД России (СП-13-96 МВД России), в части укреплённости и противопобеговой оснащённости; -заданием на проектирование; -плановым заданием (приложение к Государственному контракту (ГК) №2) и техническим заданием (приложение к ГК №3), выданными УФМС России по Волгоградской области; -техническими условиями на проектирование инженерных сетей, выданными отраслевыми службами. |
|
9 |
Состав выполняемого подрядчиком комплекса работ по проектированию объекта |
-Подготовка расчётов для получения технических условий и исходных данных для проектирования; -обеспечение получения исходных технических данных для разработки градостроительной документации, необходимой для проведения инженерных изысканий и проектирования; -выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий в объёме, необходимом для разработки проектной и рабочей документации и предоставление технического отчёта Заказчику; -выполнение проектной и рабочей документации в составе и объёме разделов, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; -согласование Подрядчиком точек врезок по результатам проектирования с отраслевыми службами, выдавшими технические условия; -сметная документация к результатам проектирования должна быть выполнена в двух уровнях цен (базисном, с использованием ТСНБ-2001 в редакции 2009-2010 г.г.) и в текущем уровне, определяемом на основе сложившихся по времени составления сметной документации; -заключение и оплата подрядчиком договора на проведение государственной экспертизы проекта и результатов инженерных изысканий с получением положительного заключения по проектной документации, в т.ч. по проверке достоверности определения стоимости объекта; -предоставление Заказчику Положительного заключения Госэкспертизы, а также проектной и рабочей документации, соответствующей Положительному заключению Госэкспертизы. |
|
10 |
Требования к сметной документации |
При составлении сметной документации обязательно подтверждение: -стоимости оборудования, предусмотренного в проектной и рабочей документации; -приложения порядка перевода стоимости из текущего уровня цен в базисный со ссылкой на нормативные документы; -информации о текущей стоимости применяемых в сметной документации материалов (прайс-листов) предоставляется проектировщиком на согласование Заказчику. Стоимость материальных ресурсов и услуг, используемых в проектной и рабочей документации не должна превышать показателей индекса цен в строительстве «ГАУ ВО РЦЦС Волгоградской области». Способ пересчёта стоимости строительства в текущие цены- применение индексов изменения стоимости единичных расценок по элементам затрат. |
|
11 |
Требования к составу комплекса зданий и сооружений специального учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации. |
В комплекс зданий и сооружений специального учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации входят: 1. Административное здание с медицинским блоком, санпропускником и помещением для питания. Помещения разместить в отдельно стоящем существующем одноэтажном здании (реконструкция существующего здания). Набор помещений предусмотреть в соответствии с плановым заданием, согласованным УФМС России по Волгоградской области (приложение к ГК № 2); 2. Здание для содержания спецконтингента. Помещения разместить в отдельно стоящем существующем двух этажном здании, предусмотреть набор помещений в соответствии с плановым заданием, согласованным УФМС России по Волгоградской области (приложение к ГК № 2) (реконструкция существующего здания); 3. Предусмотреть строительство отапливаемого крытого перехода из административного здания с медицинским блоком, санпропускником и помещением для питания в здание для содержания спецконтингента в соответствии с плановым заданием, согласованным УФМС России по Волгоградской области (приложение к ГК № 2); 4. Контрольно-пропускной пункт (КПП) со шлюзом для заезда автотранспорта в соответствии с плановым заданием, согласованным УФМС России по Волгоградской области (приложение к ГК № 2) (реконструкция существующего сооружения); 5. Гараж-стоянка. Количество мест рассчитать в соответствии норм положенности и в соответствии с плановым заданием, согласованным УФМС России по Волгоградской области (приложение к ГК № 2); 6. Прогулочные дворы. Расположить со стороны камерных помещений (площадь каждого не менее 10 м2) в соответствии с плановым заданием, согласованным УФМС России по Волгоградской области (приложение к ГК № 2); 7. Основное ограждение территории из кирпича высотой 3 м с ограждением по верху колючей проволокой (типа «Егоза»), оборудованное охранно-тревожной и пожарной сигнализацией в соответствии с инструкцией по проектированию объектов строевых подразделений конвойной службы милиции МВД России (СП-13-96 МВД России), в части укреплённости и противопобеговой оснащённости и плановым заданием, согласованным УФМС России по Волгоградской области (приложение к ГК № 2) (реконструкция существующего сооружения); 8. Модульная блочная котельная (топливо- природный газ от городских сетей). |
|
12 |
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания |
Архитектурно-планировочные решения должны соответствовать требованиям технического и планового задания УФМС России по Волгоградской области, противопожарными нормам, санитарно-гигиеническими нормам (приложение к ГК № 3). Наружные стены зданий- силикатный кирпич. Наружная отделка фасадов- штукатурка по сетке с покраской акриловой краской. Площади помещений определить в соответствии с: -постановлением Правительства РФ от 08 апреля 2013 г. № 310 «Об утверждении требований, предъявляемых к зданиям и (или) помещениям, передаваемым субъектами Российской Федерации в целях размещения специальных учреждений Федеральной миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации или депортации»; -инструкцией по проектированию объектов органов внутренних дел МВД России (СП 12-95 МВД России) раздел 16, применительно к спецприёмникам для административно-арестованных лиц; -плановым заданием, согласованным УФМС России по Волгоградской области (приложение к ГК № 2). 1. Отдельно-стоящее 2-х этажное здание (реконструкция существующего здания): на первом этаже разместить: -помещения камерного типа; -помещения дежурной смены; -туалетная комната дежурной смены; -комната хранения уборочного инвентаря; на втором этаже разместить: -помещения камерного типа; -помещения дежурной смены; -туалетная комната дежурной смены; -комната хранения уборного инвентаря. 2. Отдельно стоящее одноэтажное здание (Административное) (реконструкция существующего здания): -кабинет руководителя; -кабинет главного бухгалтера; -кабинет специалиста по кадрам; -кабинет начальника отделения тылового обеспечения; -кабинет юрисконсульта; -кабинет бухгалтера и экономиста; -касса (хранение ценностей, денег, размещения кассира); -кабинет инженера-электрика, инженера-электронщика; -кабинет инженера по охране труда и техники безопасности; -кабинет заведующего складом; -класс (комната эмоциональной разгрузки); -помещение слесаря; -туалетная комната (мужская и женская раздельно); -душевая; Помещение дежурной службы: -комната несения службы (охрана) дежурным по учреждению; -аппаратная (размещение аппаратуры дежурной части); -комната отдыха; -гардеробная; -туалетная комната и душевая; Пищеблок: -помещение для прима пищи спецконтингентом; -комната для раздачи пищи; -комната для разогрева пищи; -моечная посуды; -кладовая посуды; -холодильная камера (хранение скоропортящихся продуктов); -туалетная комната обслуживающего персонала; -душевая обслуживающего персонала; -кладовая хранения уборочного инвентаря; -другие необходимые помещения в соответствии с нормативными документами; Санитарный пропускник: -дезинфекционная камера (личных вещей спецконтингента); -помещение для необработанной одежды; -кладовая для хранения личных вещей спецконтингента; -комната досмотра прибывших; -раздевалка; -душевые. Медицинские помещения: -ординаторская; -процедурная; -комната дежурного фельдшера; -помещение для хранения лекарств и медицинского оборудования; -туалет для сотрудников; -душевая для сотрудников; -палаты оборудованные санузлами на 2,3,4 человека для кратковременной изоляции больных. 3. КПП: -помещения в соответствии с требованиями положенности; 4. Гараж-стоянка: Количество мест рассчитать в соответствии норм положенности в соответствии с плановым заданием, согласованным УФМС России по Волгоградской области (приложение к ГК № 2); 5. Отапливаемого крытый переход из административного здания с медицинским блоком, санпропускником и помещением для питания в здание для содержания спецконтингента. При проектировании использовать применение экологически чистых строительных и отделочных материалов, имеющих сертификаты соответствия, пожарной безопасности. 6. Модульная блочная котельная (топливо- природный газ от городских сетей). |
|
13 |
Конструктивные решения и основные требования к материалам несущих и ограждающих конструкций |
Фундаменты и несущие конструкции реконструируемых корпусов выполнить по расчёту с учётом материалов по результатам проведённого технического обследования строительных конструкций объектов, расположенных на территории объекта и инженерно-геологических изысканий. Перекрытия в зданиях предусмотреть - сборные железобетонные. Лестницы - сборные железобетонные. Внутренние стены и перегородки в соответствии с ведомственными нормами: - инструкция по проектированию объектов органов внутренних дел МВД России (СП 12-95 МВД России) раздел 16, применительно к спецприёмникам для административно-арестованных лиц; - техническое задание УФМС России по Волгоградской области (приложение к ГК № 3). |
|
14 |
Градостроительные решения, благоустройство, озеленение, транспортная обеспеченность |
Проектом предусмотреть благоустройство территории с устройством проездов, площадок и озеленением. По результатам обследования в случае необходимости предусмотреть восстановление дорожного покрытия на отведённой территории. Выполнить основное ограждение территории из кирпича высотой 3м с ограждением по верху колючей проволокой (типа «Егоза»), оборудованное охранно-тревожной и пожарной сигнализацией. На въезде на территорию предусмотреть контрольно-пропускной пункт (КПП) со шлюзом для заезда автотранспорта со спецконтингентом. |
|
15 |
Основные требования к инженерному обеспечению, инженерным сетям |
Здания и сооружения учреждения должны быть оборудованы, обеспечены: -хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением; -горячим водоснабжением; -водостоками; -отоплением, вентиляцией; -электроснабжением (здания и сооружения учреждения относятся ко II категории надёжности электроснабжения- необходимо резервное и аварийное электроснабжение); -связью (городская, оперативная, административно-хозяйственная, электронная связь); -радиосвязью; -охранной, тревожной сигнализацией; -автоматической пожарной сигнализацией; -системой оповещения о пожаре; -периметр территории учреждения оборудовать средствами обнаружения и сигнализации с переключением в приёмную станцию охранной сигнализации у дежурного; -помещения для содержания спецконтингента оборудовать телевизионными установками для дистанционного наблюдения; -предусмотреть по всему периметру территории и зданиям систему наружного и внутреннего видеонаблюдения. Наружные инженерные сети: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, слаботочные сети, ливневой канализации (сети на территории учреждения и внеплощадочные инженерные сети- линейные объекты) разработать в соответствии с техническими условиями и условиями технологического присоединения, выданными эксплуатационными службами. Для обеспечения учреждения отоплением и горячим водоснабжением предусмотреть устройство модульной блочной котельной, выполнить топливный расчёт (топливо- природный газ от городских сетей). |
|
16 |
Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий |
Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии со СНиП, произвести оценку воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. |
|
17 |
Требования по энергоэффективности |
Предусмотреть энергоэффективные объемно-планировочные, технологические, конструктивные, инженерные решения в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. №261 — ФЗ, СНиП 23-02-2003. |
|
18 |
Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности. |
Выполнить раздел в соответствии с постановлением Правительства РФ №73 от 15.02.2011г. |
|
19 |
Требования к технологическому и инженерному оборудованию |
Предусмотреть оснащение зданий и сооружений необходимым технологическим оборудованием, мебелью, техникой согласовать с УФМС России по Волгоградской области. Стоимость приобретения, монтажа и установки оборудования и мебели согласовать с Заказчиком и включить в сметную документацию на строительство объекта. |
|
20 |
Выделение при проектировании очередей строительства |
Не требуется. |
|
21 |
Количество экземпляров проектно-сметной документации, передаваемой Заказчику |
После проведения государственной экспертизы проекта и результатов инженерных изысканий, предоставление Заказчику Положительного заключения Госэкспертизы, а также проектной и рабочей документации, соответствующей Положительному заключению Госэкспертизы- 4 экз. и электронном носителе- 1 экз. Сметная документация предоставляется на бумажном носителе- 4 экз. и в электронной версии, совместимой с программным комплексом «Гранд-Смета». |
|
22 |
Подрядчик |
Определяется по результатам открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
|
23 |
Субподрядные организации |
В случае привлечения субподрядных организаций представить Заказчику карты партнера данных организаций и заверенных копий свидетельств о допуске к соответствующим видам работ. |
|
24 |
Начало строительно-монтажных работ |
Согласно перечню строек и объектов для областных нужд, финансируемых за счет средств областного бюджета. |
Подписи сторон:
от Заказчика от Подрядчика
Государственное казённое
учреждение Волгоградской области
«Управление капитального
строительства»
Руководитель: Г.Г. Кононов.
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Руководитель государственного Врио начальника УФМС России
Казенного учреждения Волгоградской по Волгоградской области
области «Управление капитального полковник внутренней службы
строительства
Г.Г.Кононов А.А. Шемонаев
« » _________________2013г. « » ______________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для реконструкции двух корпусов больницы №18 по улице Краснополянская, 17 в г. Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации
Основные нормативные документы, используемые для составления данного типового технического задания:
Постановление Правительства РФ от 08 апреля 2013 года № 310 «Об утверждении требований предъявляемых к зданиям и (или) помещениям, передаваемым субъектами Российской Федерации в целях размещения специальных учреждений Федеральной миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации или депортации»,
Постановление Правительства РФ от 15 октября 2003 года № 627 «Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах питания и порядке медобслуживания таких лиц»,
Инструкция по проектированию объектов органов внутренних дел (полиции) МВД России (СП 12-95 МВД России) раздел 16, применительно к спецприемникам для административно-арестованных лиц;
Инструкция по проектированию объектов строевых подразделений конвойной службы полиции МВД России (СП 13-96 МВД России), в части укрепленности и противопобеговой оснащенности.
В комплекс специального учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации (Учреждение) входят:
- одноэтажное административное здание с медицинским отделением, санпропускником и помещением для питания;
- двухэтажное здание для содержания спецконтингента;
- контрольно -пропускной пункт (КПП), со шлюзом для заезда автотранспорта;
- гараж-стоянка;
- котельная;
- складские помещения;
- мусоросборник;
- прогулочные дворы;
- ограждения с охранно-тревожной и пожарной сигнализацией.
Технико-экономические показатели специального учреждения для содержания иностранных граждан наполняемостью до 150 чел. и штатной численностью сотрудников 91 ед., из них 24 ед. охраны:
Размещение зданий и сооружений на территории учреждения
Количество гаражных боксов для автомобилей предусмотреть согласно норм положенности автотранспорта.
Территория Учреждения ограждается по всему периметру, по верху ограждения натягивается по обе стороны специзделие «Егоза». Высота ограждения не мене 3 м.
На территории предусмотреть прогулочный двор. Он должен располагаться со стороны камерных помещений на уровне первого этажа и иметь из них отдельных выход. Площадь прогулочного двора должна быть не менее 10 м2.
По верху прогулочного двора необходимо устанавливать металлическую решетку, покрытую проволочной сеткой «Рабица».
При проектировании специального учреждения следует предусмотреть состав следующих помещений и их площади:
Перечень необходимого набора помещений
|
№ п/п |
Наименование помещений |
Количество |
Примерная площадь помещения (м.кв.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Административные помещения |
|||
|
1. |
Кабинет директора |
1 |
19 |
|
2. |
Приемная |
1 |
19 |
|
3. |
Кабинет заместителя директора по вопросам режима и содержания ИГ |
1 |
18 |
|
4. |
Кабинет заместителя директора |
1 |
18 |
|
5. |
Кабинет специалиста по кадрам и юрисконсульта |
1 |
14 |
|
6. |
Кабинет начальника отделения тылового обеспечения |
1 |
20 |
|
7. |
Бухгалтерия |
1 |
20 |
|
8. |
Касса |
1 |
17 |
|
9. |
Кабинет инженера-программиста и инженера-электрика |
1 |
23 |
|
10. |
Кабинет инженера по охране труда и техники безопасности и коменданта |
1 |
17 |
|
11. |
Кабинет заведующего складом (хозяйством) |
1 |
13 |
|
12. |
Класс службы (комната эмоциональной разгрузки) |
1 |
30 |
|
13. |
Помещение слесаря |
1 |
13 |
|
14. |
Туалет и душевые для сотрудников (мужской) |
1 |
12-16 |
|
15. |
Туалет и душевые для сотрудников (женский) |
1 |
12-16 |
|
16. |
Архив |
1 |
20 |
|
17. |
Кабинет начальника отделения по вопросам режима и содержания ИГ |
1 |
15 |
|
18. |
Помещение для сотрудников отделения по вопросам режима и содержания ИГ |
1 |
20-22 |
|
19. |
Кабинет для переводчиков |
1 |
6-9 |
|
20. |
Комната для хранения уборочного инвентаря |
1 |
6 |
|
Помещения дежурной части |
|||
|
1. |
Комната несения службы дежурным по учреждению |
1 |
12 |
|
2. |
Аппаратная |
1 |
6 |
|
3. |
Комната отдыха |
1 |
6 |
|
4. |
Гардеробная |
1 |
4 |
|
5. |
Туалет и душевая |
1 |
5 |
|
Санитарный пропускник |
|||
|
1. |
Дезинфекционная камера |
1 |
21 |
|
2. |
Помещение для необработанной одежды |
1 |
10 |
|
3. |
Помещение для обработанной одежды и её выдачи |
1 |
10 |
|
4. |
Кладовая личных вещей |
1 |
9 |
|
5. |
Комната досмотра |
1 |
14 |
|
6. |
Раздевалка |
1 |
6 |
|
7. |
Душевые |
1 |
30 |
|
Пищеблок |
|||
|
1. |
Помещение для приема пищи спецконтингентом |
1 |
100 |
|
2. |
Комната раздачи пищи |
1 |
15 |
|
3. |
Комната подогрева пищи |
1 |
25 |
|
4. |
Помещение мойки посуды и термосов |
1 |
12 |
|
5. |
Комната сушки (хранения) посуды |
1 |
13 |
|
6. |
Кладовая хранения уборочного инвентаря |
1 |
5 |
|
7. |
Туалет и душевые для работников |
1 |
7 |
|
Медицинские помещения в т.ч. инфекционного изолятора |
|||
|
1. |
Ординаторская |
1 |
25 |
|
2. |
Процедурная |
1 |
16 |
|
3 |
Комната для дежурного фельдшера |
1 |
20 |
|
4. |
Помещение для хранения лекарств и медоборудования |
1 |
10 |
|
5. |
Туалет и душевые для сотрудников |
1 |
7 |
|
6. |
Палаты для 2-х человек |
1 |
12 |
|
7. |
Палаты для 3-х человек |
4 |
17 |
|
8. |
Палаты для 4-х человек |
1 |
20 |
|
Помещения 1 этажа отдельно стоящего 2-х этажного здания |
|||
|
1. |
Помещения камерного типа на 2 человека |
10 |
9 - 12 |
|
2. |
Помещения камерного типа на 3 человека |
3 |
16 - 17 |
|
3. |
Помещения камерного типа на 4 человека |
6 |
18 - 20 |
|
4. |
Помещения камерного типа на 5 человек |
2 |
22 - 25 |
|
5. |
Помещение дежурного по зданию (этажу) |
1 |
7 |
|
6. |
Туалет дежурного по зданию (этажу) |
1 |
2 |
|
7. |
Библиотека |
1 |
26 |
|
Помещения 2 этажа отдельно стоящего 2-х этажного здания |
|||
|
1. |
Помещения камерного типа на 2 человека |
8 |
9 - 12 |
|
2. |
Помещения камерного типа на 3 человека |
2 |
16 - 117 |
|
3. |
Помещения камерного типа на 4 человека |
3 |
18 - 20 |
|
4. |
Помещения камерного типа на 5 человек |
6 |
22 - 25 |
|
Помещения камерного типа на 6 человек |
1 |
27 - 30 |
|
|
5. |
Помещение дежурного по зданию (этажу) |
1 |
6 |
|
6. |
Туалет дежурного по зданию (этажу) |
1 |
2 |
|
7. |
Комната хранения уборочного инвентаря |
1 |
6 |
Требования к расположению и оборудованию помещений учреждения
Устройство помещений камерного типа (камер) должно обеспечивать надежную изоляцию спецконтингента от внешней среды и исключать возможность связи со смежными помещениями. Расположение камер по отношению к коридору, в соответствии с заданием на проектирование, следует предусматривать одностороннее. При двухстороннем расположения камер противоположные двери должны размещаться одна относительно другой со смещением. Ширину коридора при двухстороннем расположении следует принимать не менее 3,0 м, а при одностороннем 2,0 м. Пересечение коридора лестничными клетками в блоке камерных помещений не допускается.
Камерный (палатный) блок для женщин: необходимо располагать в торце камерного блока для мужчин (или разных этажах) и отделять от последнего решетчатой перегородкой с решетчатой дверью.
Естественное освещение в камерах, палатах, карцерах, изоляторах, медицинских изоляторах следует принимать согласно требованиям СНиП П-4-79. При этом отношении площади световых проемов этих помещений к площади пола должно быть не менее 1:8. Размеры оконных проемов в центре должны составлять не менее 1,4 м по высоте и 1,2 м по ширине.
Оконные переплеты в камерах, изоляторах должны выполняться створными и оборудоваться для вентиляции форточками.
На всех оконных проемах служебных и вспомогательных помещений учреждения с наружной стороны устанавливать металлические решетки из круглой стали диаметром не менее 12 мм и поперечных полос сечением не менее 60 х 5 мм. Размеры ячеек решеток должны быть 70 х 200 мм. Анкера для крепления решеток заделываются в кладку стен не менее чем на 150 мм. Оконные проемы камерных, административно-хозяйственных и служебных помещений в обязательном порядке блокируются фальш- решетками, которые устанавливаются поверх силовых решеток и имеют размеры ячеек 70 х 120 мм, Анкера для крепления решеток заделываются в кладку стен не менее чем на 150 мм.
На все оконные проемы дежурной части с внутренней стороны помимо металлических решеток, устанавливаются металлические складные ставни с бойницами размером 70 х 200 мм из листовой стали не менее 6 мм.
На входах в здания устанавливаются наружные двери усиленной конструкции, выполненные из листовой стали толщиной 6 мм с обшивкой с двух сторон деревянными рейками и оборудованные оптическими смотровыми глазками. При входе необходимо предусматривать звонок к дежурному по учреждению и дежурному по отдельно стоящему двухэтажному зданию, для содержания спецконтингента, переговорно-замковое устройство с выводом на пульт дежурного и дежурного по отдельно стоящему двухэтажному зданию, телевизионную камеру с выводом на видеоконтрольное устройство в комнате дежурных, в т.ч. и по отдельно стоящему двухэтажному зданию.
Кроме наружных дверей дополнительно с внутренней стороны должны устанавливаться решетчатые металлические открывающиеся двери. Наружные двери усиленной конструкции и решетчатые двери необходимо оборудовать надежными замками.
В помещениях камер учреждения необходимо предусматривать следующее оборудование:
- двухярусные кровати с габаритными размерами 1,9x0,7 м.;
- столы и скамейки из расчета их периметра по 0,4 пог.м. на человека;
- вешалка для верхней одежды из расчета 0,1 пог.м. на человека с крючками, выполненными из не прочного материала (силумин, пластик);
- прикроватные тумбочки (одна на 2 человека) для хранения продуктов питания и предметов личной гигиены;
Все оборудование камер должно прикрепляться к полу. Острые углы и выступы в камерах должны округляться.
Двери в камерах учреждения следует устанавливать металлические, специальной конструкции с размерами полотен 0,75 х 1,9 м. Щели в дверных притворах не допускаются.
Для лучшего обзора камер в центре дверей на высоте 1,5 м от уровня пола следует оборудовать смотровые глазки с размерами отверстий со стороны коридора 40 х 35 мм, а из камер 240 х 150 мм,\глазки должны быть остеклены небьющимся материалом (органическое, корабельное стекло и др.) и со стороны коридора закрыты крышкой, вращающейся на штыре. Конструкция глазка должна обеспечивать полный обзор камеры.
Двери камер должны навешиваться с левой стороны относительно входа, открываться в сторону коридора и закрываться камерными замками специального типа. Угол открывания дверного полотна должен устанавливаться ограничителем (упором) в полу или цепочкой поверху дверей из расчета одновременного прохода в камеру не более одного человека, при этом необходимо предусматривать возможность полного открывания дверей.
Размеры оконных проемов в камерах учреждения должны составлять 1,2 м по высоте и 0,9 м по ширине. Низ оконных проемов в камерах и изоляторах должен быть на высоте не менее 1,5 и от уровня пола. На всех оконных проемах камер с наружной стороны необходимо устанавливать металлические решетки из круглой стали диаметром не менее 12 мм и поперечных полос сечением не менее 60 х 5 мм. Размеры ячеек решеток, должны быть 70 х 120 мм. Анкера для крепления решеток необходимо заделывать в кладку стен не менее чем на 150 мм. В оконных проемах камер вместо подоконников следует устанавливать откосы с закругленными углами.
Внутреннее остекление камер следует предусматривать из органического стекла, а наружное из стекла типа "мороз”.
Камеры оборудуются унитазами (чаша «Генуя») и умывальниками. Кабина должна иметь перегородки высотой 1 м от пола санитарного узла.
Нагревательные приборы в камерах (радиаторы и панели) системы водяного отопления должны размещаться, под окнами и закрыты металлическими кожухами или каким либо другим способом.
Оборудование камер должно исключать возможность совершения суицида со стороны задержанных через повешение.
Санитарный пропускник должен размещаться на первом этаже в обособленном отсеке и иметь удобный проход из блока камерных помещений к дежурной части.
Он представляет собой разделенное на следующие части помещение:
- помещение приема необработанной одежды
- душевые с помещением для переодевания;
- кладовая личных вещей;
- дезинфекционные камеры;
- помещение выдачи обработанной одежды.
Между дезинфекционной камерой и помещениями приема - выдачи одежды необходимо устанавливать перегородку с окном для приема и выдачи обработанной одежды.
В кабинетах столы и стулья необходимо надежно прикреплять к полу! В оконных проемах должны устанавливаться металлические решетки.
При проектировании указанных кабинетов следует предусматривать звукоизоляцию перегородок и дверей.
В кабинетах столы и стулья необходимо надежно прикреплять к полу. В оконных проемах должны устанавливаться металлические решетки.
При проектировании указанных кабинетов следует предусматривать звукоизоляцию перегородок и дверей.
Дежурная часть охраны учреждения должна размещаться в противоположной стороне от камерных помещений, на 1 этаже здания.
В ее составе следует предусмотреть: помещение (комната) дежурного, аппаратная, комната отдыха. Под рабочим местом дежурного оборудуется декоративно замаскированная ловушка для сброса, при необходимости, ключей от камерных помещений. Устройство ловушки должно исключать ее демонтаж без специальных приспособлений.
Для общения дежурного с гражданами в проеме со стороны вестибюля устраивается малогабаритное окно и переговорное устройство. Планировочные решения данного помещения должны обеспечивать обзор вестибюля и основного входа в здание через широкое остекленное окно, визуальный контроль за дверью в комнату хранения спецсредств, кроме того, его следует располагать таким образом, чтобы дежурный мог визуально или через систему видеонаблюдения контролировать въезд на территорию учреждения.
В комнате дежурного устанавливаются: письменный стол, рабочее кресло и стулья, металлический шкаф или сейф для хранения служебных документов, а так же отдельный сейф для хранения изъятых ценных вещей задержанных.
Комнату архива необходимо размещать вблизи кабинетов инспекторов. Она оборудуется письменным столом и металлическим двухстворчатыми шкафами для хранения материалов и дел на содержащихся.
Помещения вспомогательного и обслуживающего назначения
Комнаты для личного состава должны оборудоваться стационарными электрическими плитами, холодильником, раковинами, столами, стульями.
Комнату подогрева пищи для сотрудников необходимо оборудовать трапом, стационарной электроплитой, бытовым холодильником, ванной для мытья посуды, стол и навесная полка для посуды.
Комнату подогрева пищи для спецконтингента необходимо оборудовать трапом, стационарной электроплитой, бытовым холодильником, трех гнездовой ванной для мытья посуды, стол и металлическими стеллажами для посуды.
Поверхности стен, перегородок и других конструкций, выполненных из горючих и трудно горючих материалов, следует изолировать негорючими материалами в местах установки стационарной электрической плиты. Изоляция должна выступать за габариты электроплиты на 100 мм. Электроплита устанавливается на негорючем материале.
Комната профилактики (библиотека) должна оборудоваться стульями, книжными шкафами, канцелярскими столами и столиками для газет и журналов.
Комната психологической разгрузки сотрудников должна оборудоваться креслами, диванами, телевизором, столиком для газет и литературы, аквариумами, цветочницами.
Весь интерьер должен быть выдержан в мягких спокойных тонах.
Комнаты для хранения одежды (бытовые комнаты) должны оборудоваться индивидуальными шкафами (ячейками) или вешалками, умывальниками, гладильными столами, утюгами и зеркалами-трюмо.
Кабинеты для сотрудников и руководства учреждения должны быть укомплектованы соответствующей мебелью и оргтехникой.
КПП размещается на въезде на территорию учреждения. Он представляет собой караульное помещение вход и выход которого закрывается дверями с замками усиленной конструкции. Внутри в комнате под окошком размещается стол и стул для сотрудника осуществляющего охрану. На территории должен быть шлюз для заезда автотранспорта со спецконтингентом.
Санитарно-технические устройства
Здания и помещения учреждения должны быть оборудовано хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, горячим водоснабжением, водостоками, отоплением, вентиляцией.
На ответвлениях от внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода в коридорах блока камерных помещений и на вводах в камеры должна предусматриваться установка отключающей арматуры.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, канализационные стояки следует размещать за пределами камер и прокладывать в вертикальных штрабах в стенах со стороны коридора. Отводные трубопроводы к санитарным приборам камер прокладываются в горизонтальных штрабах скрыто.
Подводку холодной и горячей воды следует предусматривать к умывальникам в камерах и санузлов для персонала, к раковинам в комнатах для личного состава, электрокипятильнику в комнатах подогрева пищи, к приборам кабин личной гигиены, к душевым установкам в санитарных пропускниках и душевым личного состава, к поливочным кранам.
В медицинских помещениях следует предусматривать, установку умывальника с локтевым смесителем.
Комнаты подогрева пищи, хранения посуды и термосов необходимом оборудовать раковиной, трех гнездовой ванной для мытья посуды, ванной для мытья термосов, трапом диаметром 100 мм, поливочным краном с подведением холодной и горячей воды.
Кладовую уборочного инвентаря следует оборудовать раковиной для мытья рук, трапом диаметром 50 мм, поливочным краном с подведением холодной и горячей воды, и полотенцесушителем.
В помещениях оборудованных ванной или душем, за исключением санпропускника, следует предусматривать полотенцесушители, присоединяемые к системам горячего водоснабжения.
Регулировку температуры горячей вода, подаваемой к душам санпропускника, следует предусматривать через общий смеситель, располагаемый за пределами помещения.
Для обеспечения необходимой температуры горячей воды для мойки посуды и термосов следует предусматривать местные водонагреватели.
В помещениях, для содержания спецконтингента, предусмотреть приточно-вьпяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.
Подачу приточного воздуха непосредственно в помещения камер следует предусматривать с расположением приточных воздуховодов в коридорах вдоль продольной стены и установкой на ответвлениях к камерам шумоглушителей.
Приточные и вытяжные отверстия следует располагать под потолком и ограждать металлическими решетками.
Самостоятельные вентиляционные системы должны быть предусмотрены для санитарного пропускника, инфекционного изолятора.
Электротехнические устройства
Для общего освещения служебных помещений предусмотреть люминесцентные лампы. Камеры должны освещаться лампами накаливания. В зданиях предусматривать электрическое рабочее, эвакуационное и аварийное освещение. Аварийное освещение следует предусматривать в вестибюлях, коридорах, на лестничных площадках, в камерах, в комнатах дежурных, охранных сооружениях помещений для содержания спецконтингента. Освещение периметра территории следует предусматривать с учетом обзора его телекамерами в ночное время суток.
Слаботочные устройства
В учреждении предусмотреть следующие виды связи и сигнализации: городскую, оперативную и административно-хозяйственную телефонную связь, радиосвязь, охранную, тревожную, автоматическую пожарную сигнализацию и системы оповещения о пожаре.
Телефонная связь от городской АТС должна предусматриваться в дежурной части и в кабинетах руководства. Одновременно, в дежурной части необходимо предусмотреть возможность доступа в сеть «Интернет».
Оперативная телефонная связь от коммутатора, оборудуемого в комнате дежурного по учреждению, должна предусматриваться в кабинетах руководства, досмотра, отделения охраны, классе службы, на внутренних постах у камер и в КПП.
Для организации радиосвязи в учреждении установить стационарные радиостанции в дежурной части центра. Радиосвязь дежурного необходимо предусматривать для обмена информацией с абонентами, находящимися на подвижных объектах или местах, с которыми организация проводной связи невозможна или нецелесообразна.
Предусмотреть возможность подключения к сети «Интернет» не менее 7 абонентов (руководство учреждения, дежурный по учреждению).
Средствами охранной сигнализации оборудуются все помещения и здания, при этом блокируются:
- окна на открывание и разбитие;
- центральные входные двери на открывание;
- двери, запасного выхода на открывание и пролом;
- вентиляционные каналы и тепловые вводы размером 200 мм и более на разрушение и ударное воздействие;
- двери помещений, в зависимости от степени важности, на открывание и пролом.
Кроме того, в обязательном порядке подлежат оборудованию средствами охранной сигнализации помещения:
- комната хранения личных вещей задержанных;
- кабинеты руководства;
- касса;
- палаты инфекционного изолятора;
- камеры.
Охранная сигнализация всех помещений выводится на отдельные номера концентраторов, установленных в дежурной части.
Извещатели тревожной сигнализации устанавливаются: на внутренних постах у камер, КПП, на посту у прогулочных дворов, в кабинетах врачей, с подачей сигналов тревоги на коммутаторы, устанавливаемые в комнатах дежурных.
Периметр территории учреждения следует оборудовать средствами обнаружения и сигнализации, которые подключаются в приемную станцию охранной сигнализации объекта у дежурного.
Для систем автоматической пожарной сигнализации следует применять тепловые и дымовые автоматические извещатели, а также ручные. Сигналы пожарной тревоги по отдельным шлейфам сигнализации выводятся, как правило, на самостоятельные приемно-контрольные приборы. Сигнал пожарной тревоги должен подаваться дежурному по учреждению. Системы оповещения о пожаре предусматривает установку электрических звонков с сигнальной лампой по центру коридоров и снаружи у входов и рупорных громкоговорителей, располагаемых радом со звонками, включенных в трансляционный усилитель у дежурного по Учреждению.
Автоматической пожарной сигнализацией следует оборудовать все помещения и здания, за исключением помещений с мокрыми процессами (санузлы, душевые, комнаты для мытья посуды и т.д.) и камер.
Помещения для содержания спецконтингента должены оборудоваться телевизионными установками для дистанционного наблюдения за спецконтингентом, контроля за несением службы нарядами, с размещением видеоконтрольных устройств в комнатах дежурных.
Электропитание средств связи и сигнализации в специализированных учреждениях должны осуществляться либо от 2-х независимых источников переменного тока, либо от сети.
Кроме того необходимо предусмотреть проведение следующих мероприятий:
1. Строительство шлюза для заезда автотранспорта со спецконтингентом.
2. Провести благоустройство, территории, в т.ч. капитальный ремонт существующих и прокладку новых внутренних дорог.
3. Предусмотреть строительство гаражных боксов и помещения для отдыха водителей.
4. Предусмотреть строительство прогулочных дворов.
5. Построить основное ограждение из кирпича высотой не менее 3 метров, с ограждением по верху колючей проволокой типа «Егоза».
6. Предусмотреть по всему периметру и зданиям систему наружного и внутреннего видеонаблюдения.
7. Оборудовать здания и помещения системой автоматической охранно-пожарной сигнализации.
8. Предусмотреть строительство крытого перехода из одного здания в другое длиной не менее 70 метров.
9. Предусмотреть строительство автономной котельной.
10. Предусмотреть строительство складских помещений.
При составлении проектной документации необходимо использовать следующие нормативные документы:
СниП 2.02.02-85 “Основание гидротехнических сооружений”,
СниП 2.04.-01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий".
СниП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”.
СниП 2.04.05-95* “Отопление, вентиляция и кондиционирование”.
СниП 2.04.08-87 “Газоснабжение”.
СниП 2.07.01 -89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”.
СниП 2.08.02-89* “Общественные здания и сооружения”.
СниП 2.11.01-85* “Складские здания”.
СниП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия”.
СниП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”.
СниП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы".
СниП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”.
СниП 3.05.02-88* “Газоснабжение”.
СниП 11-4-79 “Естественное и искусственное: освещение”.
СниП 11-12-77 “Защита от шума”.
ВСН 01-89 Минавтотранс. “Предприятия по обслуживанию автомобилей”.
ВСН 59-88 Госкомархитектуры, “Электрооборудование жилых и общественных зданий”.
РД 78.143-92 МВД России. “Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов”.
РД 78.145-93 МВД России. “Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ”.
РД 34.21.122-87 Минэнерго СССР, “Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений”.
ГОСТ 464-79 “Заземление для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения, Нормы сопротивления.
Постановление правительства России от 25.04. 2012 года № 390 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств и оборудования для дежурной части учреждения, в т.ч. и отдельно стоящего двухэтажного здания и КПП
|
№ п\п |
Наименование технических средств |
Единица измерения |
Количество |
Примечание |
|
||||
|
1.1 |
Аппарат телефонный ГТС |
шт. |
1 |
|
|
2.1 |
Устройство определения номера абонента |
шт. |
1 |
|
|
3.1 |
Аппарат факсимильной связи |
шт. |
1 |
|
|
4.1 |
Аппарат внутренней телефонной связи |
шт. |
* |
* Тип и количество определяется в соответствии со схемой организации связи |
|
||||
|
2.1 |
Радиостанция ОВЧ, УВЧ диапазона стационарная |
к-т |
1 |
|
|
2.2 |
Радиостанция ОВЧ, УВЧ диапазона мобильная |
к-т |
* |
* количество определяется нормами положенности транспортных средств |
|
2.3 |
Радиостанция ОВЧ, УВЧ диапазона носимая |
к-т |
* |
* Тип и количество определяется в соответствии со схемой организации связи |
|
2.4 |
Устройство зарядное для носимых радиостанций |
ш-т |
* |
Число установочных мест зарядки АКБ не менее числа эксплуатируемых радиостанций |
|
||||
|
3.1 |
ПЭВМ |
к-т |
2 |
|
|
3.2 |
МФУ |
шт. |
1 |
|
|
3.3 |
Устройство бесперебойного питания |
шт. |
2 |
|
|
3.4 |
Калькулятор 12-ти разрядный |
шт. |
1 |
|
|
||||
|
4.1 |
Переговорное устройство (домофон), видеодомофон |
к-т |
3 |
|
|
4.2 |
Электромегафон |
шт. |
2 |
|
|
||||
|
5.1 |
Аппаратура охранно-пожарной сигнализации (концетратор, приемно-контрольные приборы, блок управления). |
к-т |
2 |
|
|
5.2 |
Устройство для контроля доступа в помещения |
к-т |
2 |
|
|
||||
|
6.1 |
Металлоискатель носимый |
шт. |
8 |
|
|
6.2 |
Металлоискатель малогабаритный, стационарный |
шт. |
2 |
|
|
7. Оборудование |
||||
|
7.1 |
Фонарь индивидуальный |
шт. |
8 |
|
|
7.2 |
Кондиционер (вентилятор) |
шт. |
4 |
|
|
7.3 |
Телевизор |
шт. |
1 |
|
|
7.4 |
Настольная лампа |
шт. |
4 |
|
|
7.5 |
Огнетушитель |
шт. |
6 |
|
|
7.6 |
Чайник электрический |
шт. |
4 |
|
|
7.7 |
Аптечка первой помощи универсальная |
шт. |
4 |
|
|
||||
|
8.1 |
Шкаф несгораемый |
шт. |
1 |
|
|
8.2 |
Шкаф канцелярский |
шт. |
1 |
|
|
8.3 |
Шкаф для одежды |
шт. |
3 |
|
|
8.4 |
Шкаф для постельных принадлежностей |
шт. |
1 |
|
|
8.5 |
Стол двухтумбовый |
шт. |
1 |
|
|
8.6 |
Стол однотумбовый |
шт. |
5 |
|
|
8.7 |
Стол для питьевого прибора |
шт. |
4 |
|
|
8.8 |
Стол для ПЭВМ |
шт. |
2 |
|
|
8.9 |
Стеллаж для хранения спецсредств |
шт. |
1 |
|
|
8.10 |
Кресло оператора |
шт. |
4 |
|
|
8.11 |
Стул |
шт. |
4 |
|
Начальник ОИК УФМС России по Волгоградской области полковник внутренней службы Начальник ОРО УФМС России по Волгоградской области советник ГГС 3 класса |
А.В. Солохин А.Д. Навала
|
«Согласовано»
Врио начальника УФМС России
по Волгоградской области «Утверждаю»
полковник внутренней службы Руководитель ГКУ «УКС»
А.А. Шемонаев Г.Г.Кононов
« » _____________ 2013 года « » _______________2013года
Плановое задание
для реконструкции двух корпусов больницы №18 по ул. Краснополянская, 17 в г. Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации
|
Наименование помещения |
Назначение |
Количество |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ |
|||
|
Отдельно стоящее 2-х этажное здание |
|||
|
Первый этаж отдельно стоящего 2-х этажного здания |
|||
|
Помещения камерного типа на 2 человек оборудованные санузлами |
Проживание лиц подлежащих последующей депортации за пределы РФ |
7 |
|
|
Помещения камерного типа на 2 человек оборудованные санузлами |
Проживание несовершеннолетних лиц подлежащих последующей депортации за пределы РФ |
3 |
|
|
Помещения камерного типа на 3 человек оборудованные санузлами |
Проживание лиц подлежащих последующей депортации за пределы РФ |
2 |
|
|
Помещения камерного типа на 3 человек оборудованные санузлами |
Проживание семейных граждан подлежащих последующей депортации за пределы РФ |
1 |
|
|
Помещения камерного типа на 4 человек оборудованные санузлами |
Проживание лиц подлежащих последующей депортации за пределы РФ |
4 |
|
|
Помещения камерного типа на 4 человек оборудованные санузлами |
Проживание семейных граждан подлежащих последующей депортации за пределы РФ |
2 |
|
|
Помещения камерного типа на 5 человек оборудованные санузлами |
Проживание лиц подлежащих последующей депортации за пределы РФ |
2 |
|
|
Помещение дежурной смены по зданию (этажу) |
Охрана, размещение видеоаппаратуры |
1 |
|
|
Туалетная комната дежурной смены |
1 |
||
|
Второй этаж отдельно стоящего 2-х этажного здания |
|||
|
Помещения камерного типа на 2 человек оборудованные санузлами |
Проживание лиц подлежащих последующей депортации за пределы РФ |
9 |
|
|
Помещения камерного типа на 3 человек оборудованные санузлами |
Проживание лиц подлежащих последующей депортации за пределы РФ |
2 |
|
|
Помещения камерного типа на 4 человек оборудованные санузлами |
Проживание лиц подлежащих последующей депортации за пределы РФ |
3 |
|
|
Помещения камерного типа на 5 человек оборудованные санузлами |
Проживание лиц подлежащих последующей депортации за пределы РФ |
6 |
|
|
Помещение дежурной смены по зданию (этажу) |
Охрана, размещение видеоаппаратуры |
1 |
|
|
Туалетная комната дежурной смены |
1 |
||
|
Комната хранения уборочного инвентаря |
Хранение инвентаря |
1 |
|
|
Отдельно стоящее одноэтажное здание |
|||
|
Административные помещения |
|||
|
Кабинет директора учреждения |
1 |
||
|
Приемная директора учреждения |
1 |
||
|
Кабинет заместителя директора по вопросам режима и содержания ИГ |
1 |
||
|
Кабинет заместителя директора |
1 |
||
|
Кабинет начальника отделения тылового обеспечения |
1 |
||
|
Кабинет юрисконсульта и специалиста по кадрам |
1 |
||
|
Кабинет бухгалтера и экономиста |
1 |
||
|
Касса |
Хранение ценностей и денег, размещение кассира |
1 |
|
|
Кабинет инженера- программиста и инженера-электрика |
1 |
||
|
Кабинет инженера по охране труда и технике безопасности и коменданта |
1 |
||
|
Кабинет заведующего складом (хозяйством) |
1 |
||
|
Класс службы (комната эмоциональной разгрузки) |
Проведение занятий |
1 |
|
|
Помещение слесаря |
1 |
||
|
Туалетная комната мужская |
1 |
||
|
Туалетная комната женская |
1 |
||
|
Душевая |
1 |
||
|
Помещение дежурной части |
|||
|
Комната несения службы дежурным по учреждению |
Охрана |
1 |
|
|
Аппаратная |
Размещение аппаратуры дежурной части |
1 |
|
|
Комната отдыха |
Отдых дежурного по учреждению |
1 |
|
|
Гардеробная |
1 |
||
|
Туалетная комната и душевая |
|||
|
Пищеблок |
|||
|
Помещение для приема пищи спецконтингентом |
Прием пищи |
1 |
|
|
Комната для раздачи |
Раздача пищи |
1 |
|
|
Комната для разогрева пищи |
Разогрев пищи |
1 |
|
|
Моечная посуды |
Помывка посуды |
1 |
|
|
Кладовая посуды |
Хранение и сушка посуды |
1 |
|
|
Холодильная камера |
Хранение скоропортящихся продуктов |
1 |
|
|
Туалетная комната обслуживающего персонала |
1 |
||
|
Душевая обслуживающего персонала |
1 |
||
|
Кладовая хранения уборочного инвентаря |
Хранение инвентаря |
||
|
Санитарный пропускник |
|||
|
Дезинфекционная камера |
Дезинфекция личных вещей спецконтингента |
1 |
|
|
Помещение для необработанной одежды |
Хранение одежды |
1 |
|
|
Помещения для обработанной одежды и её выдачи |
Хранение и выдача одежды |
1 |
|
|
Кладовая личных вещей |
Хранение личных вещей спецконтингента |
1 |
|
|
Комната досмотра |
Досмотр прибывших |
1 |
|
|
Раздевалка |
1 |
||
|
Душевые |
1 |
||
|
Медицинские помещения, в т.ч. инфекционный изолятор |
|||
|
Ординаторская |
Размещение медперсонала |
1 |
|
|
Процедурная |
Проведение медицинских процедур |
1 |
|
|
Комната для дежурного фельдшера |
Размещение дежурного по изолятору |
1 |
|
|
Помещение для хранения лекарств и медицинского оборудования |
Хранение лекарств и медицинского оборудования |
1 |
|
|
Туалет для сотрудников |
1 |
||
|
Душевая комната для сотрудников |
1 |
||
|
Палаты на 2 человек оборудованные санузлами |
Кратковременная изоляция больных |
1 |
|
|
Палаты на 3 человек оборудованные санузлами |
Кратковременная изоляция больных |
4 |
|
|
Палаты на 4 человек оборудованные санузлами |
Кратковременная изоляция больных |
2 |
|
|
Предусмотреть по всему зданию: систему наружного и внутреннего наблюдения, автоматическую пожарную сигнализацию |
|||
|
2. ПРЕДУСМОТРЕТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ СЛЕДУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ |
|||
|
Провести ремонт КПП |
|||
|
Строительство гаражных боксов и помещения для отдыха водителей |
|||
|
Шлюз для заезда автотранспорта со спецконтингентом |
|||
|
Прогулочные дворы |
|||
|
Оборудовать здания и помещения системой автоматической охранно-пожарной сигнализации |
|||
|
Основное ограждение из кирпича высотой не менее 3 метров с ограждением по верху колючей проволокой (типа «егоза») |
|||
|
Предусмотреть строительство крытого перехода из одного здания в другое протяженностью не менее 70 метров |
|||
|
Предусмотреть строительство котельной для обеспечения теплом и горячим водоснабжением спецучреждения |
|||
|
Провести капитальный ремонт кровли всех зданий |
|||
|
Провести капитальный ремонт всех коммуникаций (внутренних и наружных) |
|||
|
Благоустройство территории, в т.ч. капитальный ремонт существующих и прокладку новых внутренних дорог |
Начальник ОИК УФМС России по Волгоградской области
Полковник внутренней службы А.В. Солохин
Начальник ОРО УФМС России по Волгоградской области
советник ГГС 3 класса А.Д. Навала
на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации
по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы № 18 по ул. Краснополянская, 17 в г.Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации».
г. Волгоград «___» __________ 2014 г.
Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства», в лице руководителя ___________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик ", с одной стороны, и _______________________________________________________, в лице _____________________, действующее на основании ____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, а вместе, именуемые в дальнейшем "Стороны", по итогам открытого конкурса на основании протокола заседания комиссии уполномоченного органа № ______ от "____" ____________ _____, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
1.2. К отношениям Сторон по настоящему контракту применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также иных федеральных законов, законов Волгоградской области, подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области, действующих на момент его заключения. В случае если после заключения контракта будет принят закон, устанавливающий иные обязательные для Сторон правила, чем те, которые действовали при заключении контракта, условия заключенного контракта сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных контрактов.
2. Предмет контракта
2.1. По поручению Государственного Заказчика Подрядчик принимает на себя обязательства в установленные сроки выполнить комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция двух корпусов больницы № 18 по ул. Краснополянская, 17 в г.Волгограде под специальное учреждение временной изоляции иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации» (далее — Работы), получить положительное заключение ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» по проверке проектной документации и положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости объекта и передать все результаты Государственному Заказчику, а Государственный Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.
2.2. Работы выполняются в соответствии с утвержденным Государственным Заказчиком заданием на проектирование (Приложение № 1), плановым заданием (приложение №2), техническим заданием (приложение № 3), сметой (Приложение №4), ,являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2.3. Изменение предмета контракта не допускается.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1 Стоимость выполняемых по настоящему контракту Работ, подлежащих оплате Государственным Заказчиком, составляет_____________________________.
Цена контракта включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма Работ, предусмотренного заданием Государственного Заказчика (в т.ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы), и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Указанная сумма контракта включает в себя расходы, связанные с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, согласованием проектной документации со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами в случае если такое согласование предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, непредвиденные затраты.
Цена Контракта оформляется сметой на выполнение проектных работ (Приложение № 2), соответствующей конкурсному предложению о цене на выполнение государственного заказа, составленной на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства по видам выполняемых работ, согласно объемам работ, заявленным в Приложении № 1 к контракту.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Работ и иных условий исполнения контракта.
3.2. Государственный Заказчик осуществляет оплату стоимости выполненных Работ на основании предъявленного акта (-ов) выполненных работ, безналичным платежом, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, после выполнения всех, предусмотренных контрактом обязательств Подрядчика, на основании подписанных Сторонами актов приемки выполненных работ и предъявления Подрядчиком счетов (счетов-фактур), по мере поступления денежных средств из областного бюджета с момента получения положительного заключения Государственной экспертизы проекта и проверки достоверности сметной стоимости строительства, но не позднее 31.12.2014.
Обязанность Государственного Заказчика по оплате выполненных Работ возникает с момента подписания Сторонами следующих документов:
1) двух экземпляров актов приемки выполненных Работ;
2) двух экземпляров счетов (счетов-фактур)
3.3. Государственный Заказчик вправе при наличии средств на лицевом счете производить оплату по факту за выполненные Подрядчиком отдельные виды Работ, если это определено в Графике выполнения Работ.
3.4. Днем оплаты Работ считается день списания соответствующей суммы денежных средств со счета Государственного Заказчика.
3.5. Авансирование подрядчика не производится.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить весь объем Работ в течение ____ календарных дней.
4.2. Подрядчик в течение 5 дней после заключения настоящего контракта обязан установить и представить на утверждение Государственному Заказчику График выполнения Работ, который с момента его утверждения Сторонами является неотъемлемой частью настоящего контракта. В этом случае отдельные виды Работ выполняются Подрядчиком в сроки, установленные Графиком выполнения Работ.
4.3. Подрядчик вправе выполнить весь объем Работ, предусмотренный контрактом, или отдельные виды Работ досрочно с письменного согласия Государственного Заказчика. В случае досрочного выполнения Работ без письменного согласия Государственного Заказчика, Подрядчик не вправе требовать досрочной оплаты за выполненные Работы.
5. Права и обязанности Государственного Заказчика
5.1. Государственный Заказчик вправе:
5.1.1. требовать от Подрядчика выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, нормативными документами, действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.2. давать Подрядчику обязательные для исполнения указания относительно выполнения работ в рамках, не противоречащих настоящему Контракту, действующему законодательству Российской Федерации, подзаконным правовым актам.
5.1.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ по Контракту Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.4. привлекать экспертов (по необходимости), специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки и качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и предоставленной Подрядчиком документации.
5.3.5. требовать от Подрядчика уплаты неустойки в случае полного или частичного невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему контракту.
5.2 Государственный Заказчик обязан:
5.2.1. Выдать необходимые исходные данные для проектирования.
5.2.2. производить своевременную оплату выполненных Работ в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего контракта.
5.2.3. предоставить Подрядчику доступ к объекту, на котором будут выполняться Работы.
5.2.4. представлять по запросам Подрядчика информацию, необходимую для исполнения настоящего контракта.
5.2.5. по результатам выполнения Работ принять их в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней или в иной срок, согласованный Сторонами.
5.2.6. своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ.
5.2.7. назначить представителя для осуществления контактов с Подрядчиком от имени Государственного Заказчика по всем вопросам, возникающим при исполнении контракта, сообщить сведения о таком лице Подрядчику.
5.2.8. в полном объёме и надлежащим образом выполнять иные обязательства Государственного Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом.
5.2.9. своевременно определить все элементы технической политики, которые Подрядчик должен учесть при проектировании. Все решения по технической политике передаются Подрядчику письменно. Изменение ранее согласованных элементов технической политики, в процессе разработки проекта, в части отработанного Подрядчиком элемента оформляется протоколом, подписанным с двух сторон.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. требовать от Государственного Заказчика своевременной оплаты Работ в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего контракта.
5.3.2. требовать от Государственного Заказчика предоставления доступа к объекту, на котором будут выполняться Работы.
5.3.3. требовать от Государственного Заказчика своевременного подписания актов приёмки выполненных Работ по результатам их завершения на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.
5.3.4. запрашивать и получать у Государственного Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. гарантировать сдачу всего объема Работ, выполненных в строгом соответствии с заданием Государственного Заказчика, условиями настоящего контракта и требованиями действующего законодательства, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему.
5.4.2. выполнить Работы в соответствии с ГОСТами, СНиПами, техническими условиями и иным требованиями действующего законодательства, а также требованиями Государственного Заказчика.
5.4.3. назначить ответственного представителя для осуществления взаимодействия по контакту с Государственным Заказчиком от имени Подрядчика по всем вопросам, возникающим при исполнении контракта, сообщить сведения о таком лице Государственному Заказчику в течение 10 дней после подписания настоящего контракта.
5.4.4. своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Государственным Заказчиком в ходе выполнения Работ и письменно уведомлять об этом заказчика.
5.4.5. сдать выполненные Работы Государственному Заказчику в состоянии, соответствующем условиям контракта.
5.4.6. без предварительного письменного согласования с Государственным Заказчиком не изменять виды, состав и порядок выполнения Работ.
5.4.7. в полном объёме и надлежащим образом выполнять иные обязательства Подрядчика, предусмотренные настоящим контрактом.
5.4.8. согласовывать основные проектные решения и технические условия с компетентными государственными органами.
5.4.9. согласовать готовую документацию с Государственным Заказчиком и его уполномоченным представителем, а при необходимости с компетентными государственными органами в установленном Законодательством РФ порядке.
5.4.10. провести экспертизу проекта с получением положительного заключения государственной экспертизы проекта и достоверности сметной стоимости строительства за счет средств Подрядчика.
6. Место выполнения Работ.
6.1. Выполнение Работ осуществляется по месту нахождения Подрядчика.
7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
7.1. По завершении выполнения Работ Подрядчик за 10 (десять) дней до начала приемки Работ должен известить об этом Государственного Заказчика в письменной форме и передать Государственному Заказчику всю проектную документацию, положительное заключение ГАУ Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов». Подрядчик письменно подтверждает Государственному Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.
7.2. Подрядчик в соответствии с требованиями контракта передает Государственному Заказчику выполненные Работы. Приемка выполненных Работ оформляется актами сдачи-приемки выполненных Работ, подписанными Сторонами, в течение 5 дней с момента начала приемки работ. При обнаружении отступлений от требований Государственного Заказчика и (или) условий настоящего контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе Государственный Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить замечания в акте приемки выполненных Работ с указанием срока их исправления.
7.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных Работ требованиям Государственного Заказчика и (или) условиям настоящего контракта Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение срока, установленного Государственным Заказчиком.
Все расходы, связанные с исправлением некачественно выполненных Работ, оплачиваются Подрядчиком. В случае обнаружения Государственным Заказчиком недостатков выполненных Работ, требующих переделки, после фактического перечисления стоимости Работ на расчётный счёт Подрядчика, последний обязан в срок, согласованный с Государственным Заказчиком устранить недостатки за свой счет.
7.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком всего объема Работ, предусмотренных контрактом или отдельных видов Работ, Государственный Заказчик обязуется принять результат Работы в порядке, установленном п. 7 настоящего контракта, и произвести его оплату в соответствии с п.3 контракта, только в том случае, если досрочное выполнение Работ было предварительно письменно согласовано с Государственным Заказчиком.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Государственный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной четвертой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.
8.2. В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Государственный Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных данными действиями Подрядчика.
Под убытками понимаются расходы, которые Государственный Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
8.3. Возмещение причинённых убытков и уплата неустойки не освобождает нарушившую Сторону от обязанности надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему контракту.
8.4. Государственный Заказчик не несет ответственность (не уплачивает пеню, штрафы и неустойку) за несвоевременную оплату выполненных Работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из областного бюджета, при условии принятия всех мер и совершения действий, направленных на надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту.
9. Срок действия контракта
9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до 21.12.2014 г.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.
10.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Стороны теряют право ссылаться на указанные обстоятельства как на причину невыполнения своих обязательств по настоящему контракту.
10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы санкции за неисполнение обязательств по настоящему контракту не применяются, при условии выполнения п. 11.3. контракта.
10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения обязательств по контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев подряд, Стороны должны договориться о судьбе настоящего контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем, порядке расторгнуть настоящий контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения контракта.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем совместных переговоров.
11.2. Если, по мнению одной из Сторон, отсутствует возможность разрешить возникший между Сторонами спор разрешается Арбитражным судом Волгоградской области.
11.3. До обращения заинтересованной Стороны в суд, Сторона обязана соблюсти претензионный порядок, который включает в себя, предъявление письменной претензии другой стороне. В претензии указываются: требования заявителя с четко сформулированными требованиями. Сторона в чей адрес поступила претензия должна рассмотреть ее в течение 15 календарных дней и дать письменный ответ по ее существу.
12. Порядок изменения и расторжения контракта
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
12.2. Расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон, на основании решения суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12.3. Каждая из Сторон вправе поставить вопрос о расторжении настоящего контракта в случаях существенного нарушения условий настоящего контракта другой Стороной.
13. Прочие условия и заключительные положения
13.1. Настоящий контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.
13.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.3. Настоящий контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, адреса (местонахождения), банковских и иных реквизитов, контактных телефонов, она обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону.
Вся корреспонденция, направленная Подрядчику по известному Государственному Заказчику почтовому адресу, а также все платежи, осуществленные Государственным Заказчиком по реквизитам Подрядчика, указанным в п. 14 настоящего контракта, до получения Государственным Заказчиком уведомления, предусмотренного первым абзацем настоящего пункта, считаются надлежащим исполнением обязательств Государственного Заказчика.
Вся корреспонденция, направленная Государственному Заказчику по известному Подрядчику почтовому адресу, а также все платежи, осуществленные Подрядчиком по реквизитам Государственного Заказчика, указанным в п. 14 настоящего контракта, до получения Подрядчиком уведомления предусмотренного первым абзацем настоящего пункта, считаются надлежащим исполнением обязательств Подрядчика.
13.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:
Приложение № 1 - Задание на проектирование.
Приложение № 2 – плановое задание.
Приложение № 3 – техническое задание.
Приложение № 4 - Смета на проектные работы.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
|
Государственный Заказчик Государственное казенное учреждение Волгоградской области « Управление капитального строительства» Юр.адрес:400074,г. Волгоград, ул. Козловская,39 А Факт.адрес:400074,г.Волгоград,ул.Рабоче-Крестьянская,д.30 ИНН 3445127712 КПП 344501001 Р/с 40201810500000100008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области г. Волгоград УФК по Волгоградской обл. (Минфин Волгоградской обл. л/с 0734К000101) БИК 041806001 |
|
|
ПОДПИСИ СТОРОН: |
|
|
от Государственного Заказчика: Руководитель______________ |
от Подрядчика: |